Договор подряда на бетонные работы образец. Договор подряда монолитные работы образец
Договор подряда на бетонные работы образец
Стоимость (цена) работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п.6 ст.709 ГК РФ; при этом, Подрядчик обязан подтвердить наступление указанных в данном абзаце обстоятельств и последствий – документально. В этом случае изменение фиксируется в дополнительном соглашении, подписываемом обеими Сторонами. 2.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее трех дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 3.1. Подрядчик обязан выполнить работу и сдать ее результат Заказчику в срок: не позднее дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора. 3.2. Срок начала выполнения работ – в течение дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Подрядчик обязан: 4.1.
Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома
Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. 9.4. Возможное расторжение договора не освобождает стороны от выплаты неустоек по вышеизложенным пунктам. 9.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 9.5.1. Задержка Исполнителем начала строительства более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика; 9.6. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: 9.6.1. Финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на дней. 9.6.2.
Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий дней. 9.7. В случае расторжения договора Заказчик компенсирует Исполнителю денежные средства, потраченные на материалы и стоимость фактически выполненной работы.
9.8.
договора по типам
ВажноВ течение указанных дней Стороны обязуются приложить максимум усилий для проведения взаиморасчетов и подписания при необходимости соответствующих документов. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 13.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, прекращением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
Договор подряда на строительство фундамента
Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель в счет стоимости, предусмотренной п.3 настоящего Договора, обязуется: 5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику. 5.1.2.
ИнфоВ случае возникновения обстоятельств замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика. 5.1.3. Производить работы в полном соответствии с Перечнем работ, согласованным с Заказчиком.
Договор подряда на бетонные работы образец
ВниманиеПри возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу. 9. Адреса и реквизиты сторон Подрядчик: Заказчик: Паспорт Адрес по прописке (по прописке) Подписи сторон: ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Приложение №1 к Договору № от « » 2014г.- Строение
Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1.
В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят: — разметка фундамента под проект дома; — копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60-70 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.
Договор подряда на бетонные работы образец
В случае неисполнения Подрядчиком в назначенный Заказчиком разумный срок (в зависимости от вида работ, но в любом случае не позднее дней с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика) обязанностей по устранению недостатков выполненных работ как до приемки работ Заказчиком, так и после приемки работ в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь третью организацию для устранения данных недостатков. При этом подрядчик возмещает Заказчику понесенные Заказчиком и документально подтвержденные расходы на устранение недостатков выполненных Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) работ. Извещение об обнаруженных недостатках направляется Заказчиком по адресу, указанному в настоящем договоре и считается полученным по истечении дней с момента его направления;4.3.To accept and to pay the performed works (provided services) in the manner, in terms and according to the conditions of this Contract. 2.3. The Subcontractor has the right: 2.3.1. To receive all the information from the General Contractor by prior request, that is necessary to perform its obligations, according to this Contract. 2.3.2. To call for payment the contract price in accordance with its terms. 2.4. The General Contractor has the right to exercise control over the fulfillment of this Contract, without interfering with the activities of the Subcontractor. 3. THE ORDER OF FULFILLMENT OF THE CONTRACT 3.1. After performance of work the Subcontractor shall prepare and submit certificates of acceptance of works (provided services) in duplicate, other necessary executive documentation, as well as fee note and invoice to the General Contractor. 3.2.
Договор подряда на монолитные работы образец
Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.4. и 3.11 настоящего договора. ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА М. П. Приложение к Договору № от г.
Стоимость работ. Наименование работ Стоимость, руб Разметка фундамента, выемка грунта с выравниванием дна траншеи по уровню, с шириной и глубиной, согласно плану проведения работ Обустройство песчаной подушки толщиной согласно плану проведения работ с проверкой уровня Возведение и укрепление опалубки согласно плану проведения работ с проверкой уровня Закладка, вязка и раскрепление арматуры согласно плану проведения работ Заливка бетона (разгонка и разглаживание бетона заливаемого из миксера) согласно плану проведения работ Покрыть фундамент сверху слоем рубероида с целью сделать застывание более равномерным (постепенным). Обратная засыпка пространства внутри фундамента песком.Исполнитель самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора и распределяет обязанности между членами своей бригады. 11.7. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде. 11.8.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, включая все Приложения, для каждой из Сторон. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
12.2. Срок окончания действия договора «» года. 12.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за календарных дней. 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 13.1. Приложение №1 – Сроки и перечень работ. План проведения работ. 13.2. Приложение №2 – Стоимость работ. 13.3.
law-uradres.ru
Договор на монолитные работы | juridicheskii.ru
Бригадный договор подряда: образец
Нанять бригаду рабочих, чтобы возвести объект или выполнить ремонт, можно посредством договора бригадного подряда. В тексте документа содержится подробная информация о перечне операций, условиях и сроках выполнения.
Отдельный раздел отводится для определения порядка оплаты. В конце статьи можно скачать пример бланка.
Договор бригадного подряда в строительстве заключается между двумя сторонами – Заказчиком и Подрядчиком.
Типовой договор подряда
Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным.
Предметом договора выступает результат выполненной работы.
Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.
Существенным условием договора подряда является его срок.
Договор подряда на строительство фундамента
Общая стоимость выполненных работ, включая стоимость материалов, должна быть указана сторонами в приложении №2. В самом договоре стороны обязаны вписать следующие суммы денежных средств, подлежащих оплате: Гражданин. паспорт (серия, номер, выдан).
проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и гражданин.
паспорт (серия, номер, выдан).
проживающий по адресу.
ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И. действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В. действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: -выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам; -cдать результат Заказчику.
Договор на строительство фундамента
Сироткин Алексей Сергеевич именуемый в дальнейшем «Подрядчик» . с одной стороны, и гр-н______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» .
с другой стороны, заключил настоящий Договор о нижеследующем: 2.2 Краткая характеристика фундамента: Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление-0,70 м (в том числе 20 см песчаная подушка)
Договор подряда с бригадой строителей образец бланк
Когда встает вопрос о строительстве или ремонте своего жилья, многие люди сталкиваются с проблемой найма строителей.
Помимо того, что нужно найти действительно профессионалов своего дела, так еще и обезопасить себя от недобросовестных работников.
В этой сделке могут участвовать совершенно разные субъекты. Но смысл остается один – этот документ является своеобразной защитой и самих работников, и заказчиков.
Договор бригадного подряда образец бланк
Документ данного типа заключается между строительной компанией и бригадой работников во главе с бригадиром.
Бригадир должен обеспечивать в бригаде дисциплину и своевременное качественное выполнение работ.
Бригада не обязательно должна быть целевой.
То есть она не обязательно обладает узкой специализацией и выполняет работы одного рода. Это может быть коллектив, объединяющий работников нескольких профессий и специализаций.
Договор бригадного подряда в строительстве образец скачать
Сегодня рынок рабочей силы в строительстве претерпевает сильные изменения.
Подрядчики ищут наиболее выгодные условия оплаты при небольшом объеме труда. Заказчик, наоборот, стремиться к большей выгоде путем наименьших затрат. Баланс договоренностей достигается подписанием договора бригадного подряда в строительстве.
Без этой простейшей бумаги бригадный подряд рискует остаться без оплаты.
Рассмотрим основные существенные условия бригадного соглашения о строительстве.
juridicheskii.ru
Договор на бетонные работы образец
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязан:
- качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается «» года. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
- о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за дней.
- принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
- в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за дней.
2.2.
Договор подряда на бетонные работы образец
ИнфоОпределяется перепад уровня поверхности земли, согласно плану застройки. Прокапывается траншея под устройство песчаной подушки с учётом перепадов высот и параметров будущего фундамента: ширина бетонной ленты – 40см., высота бетонной ленты — 100.00см., высота цоколя – не менее 55.00см., толщина песчаной подушки – не менее 25.00см.
При копке траншеи предварительно со всей площади снимается дерн; непосредственно грунт из траншеи допускается высыпать внутрь периметра фундамента (с последующим выравниванием), с тем чтобы поднять уровень земли внутри периметра, но не более чем на 10 см. относительно уровня земли снаружи периметра фундамента. Проверка качества выполненных работ Заказчиком и разрешение на продолжение работ. Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.2. настоящего договора. ВажноContract in accordance with the progress schedule (Annex №2). 4. CONTRACT PRICE AND THE ORDER OF PAYMENT 4.1. The Contract price is rubles, including VAT 18% and specified by Annex № 1.
4.2. The Contract price shall be paid within 10 banking days after signing by the General Contractor the Certificate of acceptance of performed works (provided services) (accepted by forms KS-2, KS-3) by transferring the appropriate amount to the bank account of the Subcontractor.\ 4.3.Договор на выполнение строительных подрядных работ
Весь каркас по всей ленте вяжется вязальной проволокой 1,5-2мм. В углах осуществляется пересечение каждого прута с другим перпендикулярным к нему с запасом не менее 3см. Скрутки осуществляются в каждой точке пересечения прутов. Проверка качества выполненных работ Заказчиком и разрешение на продолжение работ. Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.3. настоящего договора. Выплата данной суммы является подтверждением согласия Заказчика на проведение дальнейших работ.
Этап 4. Заливка фундамента бетоном М300 или М200 (марка бетона отдельно согласовывается Исполнителем с Заказчиком). Наполнитель бетона – гранитный гравий в количестве не меньшем чем определено стандартами. Закладываются продухи из асбоцементной трубы диаметра 10см или 15см в верхнюю треть будущей ленты.
Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома
Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.4. и 3.11 настоящего договора. ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА М. П. Приложение к Договору № от г.
Стоимость работ. Наименование работ Стоимость, руб Разметка фундамента, выемка грунта с выравниванием дна траншеи по уровню, с шириной и глубиной, согласно плану проведения работ Обустройство песчаной подушки толщиной согласно плану проведения работ с проверкой уровня Возведение и укрепление опалубки согласно плану проведения работ с проверкой уровня Закладка, вязка и раскрепление арматуры согласно плану проведения работ Заливка бетона (разгонка и разглаживание бетона заливаемого из миксера) согласно плану проведения работ Покрыть фундамент сверху слоем рубероида с целью сделать застывание более равномерным (постепенным). Обратная засыпка пространства внутри фундамента песком.
договора по типам
Допущенные ошибки в производстве этих работ Исполнитель исправляет за свой счет. 4.3.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы на всех этапах их проведения, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 4.4.Заказчик вправе вносить любые изменения в объём работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Исполнителя, с указанием: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; исключить любую работу; изменить характер или качество или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или его работников, компенсируется Подрядчиком. 14.4. Содержание настоящего договора носит конфиденциальный характер.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. 14.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.6. Все как указанные в договоре, так и возникающие в будущем приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 14.7.
Договор на бетонные работы образец
Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика из материалов Заказчика выполнить все необходимые строительно-монтажные работы, связанные с устройством фундамента, в соответствии с Проектом (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение №2 к Договору) в том числе: 1.1.1.
Исследование места проведения работ и имеющейся документации на предмет возможности устройства фундамента и подбор необходимой технологии строительства. 1.1.2. Бетонирование фундамента общим объемом куб.м.; 1.1.3.
Гидроизоляция фундамента общей площадью кв.м. 1.1.4. Ввод в эксплуатацию и технические испытания.Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются первичными документами, подписанным обеими сторонами и составленными по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, а именно:
- Актом о сдаче-приемке выполненных работ;
- Счет — фактурой, заполненной в соответствии с требованиями ст.168 НК РФ;
Заказчик обязан осуществить проверку объемов, видов, качество произведенных работ, проверить и подписать указанные акты и справки в течение рабочих дней с момента предоставления их подрядчиком, либо представить подрядчику мотивированный отказ в их подписании.
Договор на бетонные работы образец word скачать
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а так же война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 10.2. При наступлении и прекращении указанных в п.10.1.
plusbuh.ru
Договор на монолитные работы | ruslanhasanov.ru
Срочный трудовой договор на выполнение определенной работы
Срочный трудовой договор на выполнение определенной работы В период экономических сложностей многие работодатели предпочитают заключать с персоналом срочные трудовые, чтобы по окончанию иметь возможность расстаться с сотрудником. Работодатели знают о том, что Трудовой кодекс допускает заключение на время выполнения определенной, но не знают, как правильно его оформить, и на практике допускают много ошибок.бригадного Прежде чем дать описание бригадного подряда, необходимо отметить, что на практике иногда происходит неверное толкование понятий «Договор бригадного» и «Договор». Данные понятия не являются синонимами.
Договор подряда является гражданско-правовым, регулирующим выполнение работ подрядчиком заказчику.
А договор бригадного подряда является формой организации и оплаты труда бригады, которая выполняет определенные трудовые функции своему работодателю.
Договор на монолитные работы
г. ХАБАРОВСК « »___________2014 г _____________________________________________________________________________именуемая в дальнейшем « Подрядчик », с одной стороны и ______________________________________________________________именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: « Подрядчик » принимает на себя функции по строительству фундамента дома Заказчика.Договор бригадного подряда образец бланк
Договор бригадного подряда образец бланк Опубликовано rsst в Втр, 11/10/2015 — 00:52 Строительные организации, так же как и любые другие оформляют со своими работниками соглашения о найме. В них отображаются основные условия трудовых взаимоотношений между строителями и компанией-работодателем. Это не всегда обеспечивает достаточную эффективность труда стройбригад.Типовой договор подряда
Типовой подряда Широко распространенный сегодня подряда представляет собой форму договора, при которой одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства по выполнению работы для другой стороны — заказчика, который должен осуществить оплату работ. Данный подряда на выполнение работ относится к разряду взаимных, возмездных и консенсуальных.Трудовой договор, заключаемый на время выполнения определенной работы (в соответствии с Трудовым Кодексом 2018)
Трудовой, заключаемый на время выполнения определенной работы (в соответствии с Трудовым Кодексом 2018) Ситуация, при которой применим Трудовой, заключаемый на время выполнения определенной: В силу требований закона фактическое допущение Работодателем физического лица (Работника) к, т.е.к выполнению работы по определенной специальности, квалификации или должности (трудовой функции) осуществляется только после заключения сторонами Трудового договора .
ООО — ГеоБурСтрой — Геология Бурение Строительство и Аренда Спецтехники
ГеоБурСтрой оказывает услуги бетонных и монолитных работ для частных лиц и организаций.Опыт и знания сотрудников-профессионалов помогут Вам сделать выбор в пользу качества, экономии и оперативности. Принимаем заказы – от 200 кв.м.
или от 40 куб.м. Консультация и выезд специалиста на строительный объект. Наша компания обладает обширным парком специальной и строительной
Договор Виды подряда Юридически грамотные образцы подряда 2018. Среди подряда различают такие разновидности: бытового и строительного подряда, подряда для государственных и муниципальных нужд, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – все они отличаются не только предметом, но и условиями договора.
1. Бытовой подряд .
Договор подряда (отделочные работы)
(отделочные работы) Ситуация, при которой применим (отделочные работы): Вы выполняете за определенную плату какие-либо отделочные работы, или Вы намерены заказать и оплатить какие-либо отделочные работы (например, декорирование, лакокрасочные, облицовка и покрытие пола и стен другими материалами, такими как паркет, ковровые покрытия, обои, плитка, шлифовка полов, акустические и т.п.) .ruslanhasanov.ru
Договор подряда образец типовая форма
-
Существенные условия договора подряда
-
Типовая форма договора подряда
-
Как составить акт приемки выполненных работ
-
Комментарии к договору подряда
-
Скачать договор подряда
-
Полезные ссылки по теме
Договор подряда - типовая форма
________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании
________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании
________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора
1. Предмет договора
Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________
Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.
2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.
2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.
3. Условия оплаты
3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)
3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов
4. Сроки исполнения
4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).
4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.
4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.
5. Обязательства сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.
5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.
5.1.5. Осуществить страхование объекта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.
5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.
5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.
9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
10. Прочие условия
10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________
10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).
11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
| От Заказчика:Генеральный директор_________________ Фамилия И.О.м.п. | От Подрядчика:Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п. |
Полезные ссылки по теме "Образец договора подряда"
-
Договор о реализации туристского продукта
-
Особенности договора аренды банковской ячейки
-
Обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров
-
Ошибки в договоре и их последствия
-
Как составить акт приемки выполненных работ
-
Как правильно составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества
-
Как правильно составить акт приемки оказанных услуг
-
Договор оказания услуг
-
Договор оказания юридических услуг
-
Договор оказания консультационных услуг
-
Договор оказания услуг по обучению (образовательных услуг)
-
Договор на создание (разработку) сайта
-
Договор аутстаффинга
-
Договор займа
-
Договор купли-продажи
-
Договор купли-продажи автомобиля
-
Договор подряда
-
Договор поставки товаров оптовой организации
-
Типовая форма договора о проведении технического осмотра
-
Что такое договор
-
Как составить договор
-
Заключение договора
-
Оферта
-
Акцепт
-
Предмет договора
-
Существенные условия договора
-
Изменение и расторжение договора
-
Особенности кредитного договора
-
Проверка "юридической чистоты" квартиры
-
Что должен содержать договор
-
Особенности договора подряда жилья
-
Особенности кредитного договора
-
Налоговые риски договора
-
Проверка контрагентов на добросовестность
-
Положение о закупках
Tags: договор, договор подряда, образец договора подряда, типовая форма договор подряда
yuridicheskaya-konsultaciya.ru
Договор на монолитные работы с частным лицом
Договор трудового подряда с физическим лицом на 2015 год
Данное соглашение относится к договорам гражданско-правового характера (договор ГПХ), действие которых регулируется ст. 420 Гражданского кодекса РФ. Предметом подряда с физическим лицом (в отличие от трудового с работником) является не выполнение трудовой функции, а производство и сдача подрядчиком законченной работы в заданные сроки, за определенное договором вознаграждение. Иначе говоря, ГПХ (образец вы можете скачать у нас на сайте ) в соответствии со ст.Договор на монолитные работы с частным лицом
Популярность договоров растет и связано это с расширением перечня оказываемых услуг во всех сферах жизни и бизнеса. Однако самым популярным видом такого остается строительного подряда. Сложно переоценить роль строительства на сегодняшний день.Но не каждая организация имеет возможность сама возвести для себя какое-либо здание или выполнить его капитальный ремонт.
Для этого и существует договор подряда.
5 опасных условий договора с физическим лицом на оказание услуг
Какие условия нельзя включать в оказания услуг с физическим лицом, чтобы его не переквалифицировали в трудовой.Примеры безопасных формулировок и образец договора в 2018 году.
Проверяющие органы уделяют пристальное внимание гражданско-правовым договорам с физическими лицами на оказание услуг или выполнение работ, так как зачастую такие договоры прикрывают трудовые отношения. Минимизировать риски компании поможет исключение из текста документа опасных условий.Среди различают такие разновидности: бытового и строительного, подряда для государственных и муниципальных нужд, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – все они отличаются не только предметом, но и условиями договора. 1. Бытовой подряд . По условиям данного подряда исполнитель, по заданию заказчика-гражданина, обязуется сделать работу, удовлетворяющую бытовые/личные потребности гражданина.
Договор строительного подряда
По строительного одна сторона (Подрядчик) по заданию другой стороны обязуется построить объект либо выполнить иные строительные работы и сдать результат работ другой стороне (Заказчику), а последний обязуется принять результат и оплатить. строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.Договор подряда с физическим лицом — скачать образец
На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора (в данном случае с физическим лицом) и узнать особенности его заключения.Если же вам нужен подряда с юр. лицом или ИП, то его не сложно подредактировать.
Согласно Гражданскому кодексу РФ (а именно статье 702), договор подряда является соглашением, которое заключают между собой заказчик и подрядчик.
Типовой договор подряда
Широко распространенный сегодня подряда представляет собой форму, при которой одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства по выполнению работы для другой стороны — заказчика, который должен осуществить оплату работ. Данный подряда на выполнение работ относится к разряду взаимных, возмездных и консенсуальных.Отличительными особенностям договора подряда с физическими лицами считается то, что подрядчик берет на себя обязательства по выполнению какой-либо работы для заказчика, в результате чего должно произойти улучшение, восстановление или создание новой вещи.
Подборка наиболее важных документов по запросу подряда с физическим лицом (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.от 28.12.2018) 6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации.
ruslanhasanov.ru
Договор на монолитные работы | munh.ru
Договор бригадного подряда образец бланк
Бригадир должен обеспечивать в бригаде дисциплину и своевременное качественное выполнение работ. Бригада не обязательно должна быть целевой. То есть она не обязательно обладает узкой специализацией и выполняет работы одного рода.Это может быть коллектив, объединяющий работников нескольких профессий и специализаций. Основное отличие этого договора подряда от соглашения о найме заключено в том, что в нем четко оговаривается объем работ и сроки их исполнения.
ООО — ГеоБурСтрой — Геология Бурение Строительство и Аренда Спецтехники
Договор подряда
Строительный подряд . По этому соглашению исполнитель, по заданию заказчика, обязуется создать/построить определенный объект, либо выполнить другие работы.Заказчик берет на себя обязанности по созданию для исполнителя надлежащих условий проведения работ.
Помимо этого, на заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. Подобный договор заключается на строительство/реконструкцию зданий, сооружений или иных объектов, а также на выполнение работ, тесно связанных с объектом договора.
3.
Договор на монолитные работы
Общая стоимость стройматериалов и услуг, на период действия договора является Фиксированной и изменению не подлежит. 4.1 Подрядчик обязуется: — построить в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику по акту приема работ фундамента дома.— устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год. -сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи. 4.2 Заказчик обязуется: — обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту производства работ — указать место установки фундамента на земельном участке — принять выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.
— уплатить денежные средства в размере и срок, указанные в разделе 3 настоящего договора. 4.3 Заказчик имеет право: — Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную площадку в любое время производства работ.
5.1 Любые дополнительные работы, не прописанные в договоре и произведенные по соглашению сторон рабочими Подрядчика и Заказчиком ,оплачиваются Заказчиком 5.2 Подрядчик вправе прекратить или приостановить производство работ из-за погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на качестве выполняемых работ. 5.3 Заказчик оплачивает дополнительные расходы Подрядчика, возникшие из-за невыполнения п.4.2. 6.
Договор подряда (отделочные работы)
однократно (например, малярные работы в офисе и т.п.) ; периодические отделочные работы, т.е. при возникновении необходимости выполняются отделочные работы по согласованной сторонами спецификации ( например, по мере необходимости выполняются работы по декоративно-малярной отделке фасада здания и т.п.). Перейдите по ссылке.
если нужно скачать образец договора подряда типовой формы Другие документы раздела подряд смотрите здесь Стороны Договора подряда (отделочные работы): Заказчик – лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее отделочные работы.
Трудовой договор, заключаемый на время выполнения определенной работы (в соответствии с Трудовым Кодексом 2018)
является заведомо временной, но в тоже время может быть как краткосрочной, так и долгосрочной (например, имеет краткосрочный характер — работы по подготовке, формированию и передаче документов Работодателя за 2005-2010 годы в архив: или, например, связана с временным, но долгосрочным увеличением объема оказываемых Работодателем услуг, т.е.так называемые «проектные работы» – работы, требующие временного увеличения штата Инженеров-конструкторов, для своевременного завершения работ в целом или какой-то его части по проекту «Реконструкция гостиницы «Казахстан» в городе Алматы» в рамках исполнения заключенной Работодателем гражданско-правовой сделки с третьим лицом и т.п.) ; отсутствие календарной даты окончания такой определенной работы, т.к.
Договор бригадного подряда
В случае применения бригадного подряда между каждым членом бригады и работодателем заключается трудовой договор, в котором указывается, что работник работает по бригадному подряду. Договор бригадного подряда в настоящее время не урегулирован законодательством РФ.Данный договор в 80 — е годы 20 века регулировался актами законодательства Союза ССР, которые на сегодняшний день не действуют.
Типовой договор подряда
До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре.munh.ru
